Закрыть

Одностронний отказ от исполнения

Название Описание Теги
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 12.08.2016 № 303-ЭС16-9285 Суть дела: между заказчиком и частной охранной организацией был заключен договор на оказание услуг по охране учреждения. Исполнитель обязался приступить к оказанию услуг с момента заключения договора, т.е. с 19.03.2015. Учитывая, что по состоянию на 31.03.2015 предусмотренные договором услуги не были предоставлены учреждению, последнее приняло решение об одностороннем отказе от исполнения договора,  и разместило в ЕИС было соответствующее решение, которое вступило в силу 13.04.2015; договор счи... услуги охраны, срок исполнения контракта, односторонний отказ, условия контракта
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 14.09.2018 по делу № А28-13981/2015 Арбитражный суд Волго-Вятского округа рассмотрел кассационную жалобу ООО «Меркатерра Сибирь» по делу по иску ООО «Меркатерра Сибирь» к МБУ  культуры Дворец культуры «Победа» о взыскании задолженности, пени по муниципальному контракту и судебных расходов и по встречному иску  МБУ культуры Дворец культуры «Победа» к ООО «Меркатерра Сибирь» о расторжении муниципального контракта, обязании произвести демонтаж некачественного пластикового льда и его вывоз, взыскании упущенной выгоды, расходов на пров... односторонний отказ, условия контракта
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 21.12.2017 по делу № А82-16341/2016 Арбитражный суд Волго-Вятского округа рассмотрел кассационную жалобу ООО «ЯрПромЦентр» по исковому заявлению ООО «ЯрПромЦентр» к управлению строительства Администрации Угличского муниципального района о признании незаконным одностороннего отказа от исполнения контракта. Суть дела: Администрация (заказчик) и Общество (подрядчик) заключили муниципальный контракт, подрядчик выполняет работы по организации строительства «под ключ» детского сада на 220 мест с инженерными коммуникациями и сооружениям... односторонний отказ
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 25.04.2018 по делу № А29-7170/2016 Арбитражный суд Волго-Вятского округа рассмотрел кассационную жалобу ООО «Эталон» по делу по иску муниципального учреждения «Управление капитального строительства» к ООО «Эталон» о взыскании убытков, пени, штрафа и по встречному иску о признании недействительным решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта, взыскании неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами. Суть дела: Учреждение (заказчик) и Общество (подрядчик) по итогам электронного аукциона з... односторонний отказ, штраф, неустойка
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 27.01.2017 по делу № А82-225/2016 Арбитражный суд Волго-Вятского округа рассмотрел кассационную жалобу ООО «Арсенал» по делу по иску ООО «Арсенал» к муниципальному учреждению «Служба обеспечения деятельности администрации города Переславля-Залесского и единая дежурно-диспетчерская служба» о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения контракта. Суть дела: Учреждение (заказчик) и Общество (исполнитель) заключили муниципальный контракт по условиям которого исполнитель обязался поставить оборудование для расшире... односторонний отказ, условия контракта
Постановление Арбитражного суда Восточно Сибирского округа от 26.07.2018 по делу № А10-2145/2017 Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа рассмотрел кассационную жалобу ГКУ Республики Бурятия «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия» по делу по иску ООО «Фортуна» к ГКУ РБ «УКС ПРБ», о признании незаконным требования об уплате неустойки по государственному контракту. Суть дела: между ГКУ РБ «УКС ПРБ» и ООО «Фортуна» по результатам аукциона заключен государственный контракт, по условиям которого генеральный подрядчик обязался выполнить работы по строительству... односторонний отказ, срок исполнения контракта, неустойка
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 05.09.2017 по делу № А19-242/2017 Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа рассмотрев кассационную жалобу ООО «Восточно-Сибирская Торговая Компания» по делу по иску ООО «ВСТК» к УФАС по Иркутской области о признании незаконным решения о включении сведений в отношении ООО «ВСТК», его учредителя и лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Суть дела: администрацией г. Усолье- Сибирское на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупо... односторонний отказ, реестр недобросовестных поставщиков
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 11.09.2018 по делу № А78-16643/2017 Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа рассмотрев кассационную жалобу ООО Строительная компания «Конкурент» по делу по иску Строительная компания «Конкурент» к УФАС по Забайкальскому краю о признании недействительным решения о включении в реестр недобросовестных поставщиков и обязании устранить допущенное нарушение прав заявителя. Суть дела: по результатам электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту объектов для нужд Читинского филиала учреждения между обществом (подря... односторонний отказ, капитальный ремонт
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 16.03.2017 № А10-7326/2015 Предмет контракта: учреждением Росавтодора заключен контракт на основании п.9 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ на обслуживание сети федеральных автодорог. Срок действия контракта – с даты его подписания до даты подписания контракта, который будет заключен по результатам проведения конкурентных процедур. Причиной для заключения такого контракта послужил односторонний отказ заказчика от исполнения ранее заключенного контракта в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком принятых на себя обязательств... односторонний отказ, единственный поставщик
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 16.08.2018 по делу № А33-28642/2016 Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа рассмотрев кассационную жалобу ГКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска» по делу по иску ООО «Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие» к ГКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог» о признании недействительным решения об одностороннем  отказе от исполнения муниципального контракта. Суть дела: МКУ «Управление по содержанию  и  строительству  автомобильных  дорог (заказчик)... односторонний отказ
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 17.01.2018 по делу № А58-6339/2016 Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа рассмотрев кассационную жалобу ООО «Сахаинжиниринг» по делу по иску ООО «Сахаинжиниринг» к администрации муниципального района о признании недействительным распоряжения, о расторжении муниципального контракта. Суть дела: на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения аукциона в электронной форме между администрацией (заказчик) и обществом (исполнитель) заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектн... односторонний отказ, штраф
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 17.09.2018 по делу № А19-11467/2017 Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа рассмотрев кассационную жалобу ГУ - Иркутское региональное отделение Фонда социального страхования РФ по делу по иску ООО "Фармэкспресс" к ГУ - Иркутское региональное отделение Фонда социального страхования о взыскании 677 954 рубля 30 копеек задолженности по государственному контракту. Суть дела: Между учреждением (заказчик) и ООО "Фармэкспресс" (поставщик) заключен государственный контракт, по условиям которого поставщик обязался поставить получателя... условия контракта
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 17.10.2016 по делу № А19-21333/2015 Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа рассмотрев кассационную жалобу ООО «Промкомплекс «Волна» по делу по иску ООО «Промкомплекс «Волна» к МАУ Ангарского городского округа «Дворец культуры «Энергетик» о признании недействительным решения учреждения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Суть дела: между ООО «Промкомплекс «Волна» (подрядчик) и учреждением (заказчик) заключен контракт на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт помещений цокольног... односторонний отказ, условия контракта, капитальный ремонт
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 23.01.2018 по делу № А10-1787/2017 Арбитражный суд Восточно-Сибирского рассмотрев кассационную жалобу ООО «ЮгТрансАвиа» по делу по иску Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» Республики Бурятия к УФАС о признании недействительным решения по результатам рассмотрения обращения о включении в реестр недобросовестных поставщиков, обязании включить в реестр недобросовестных поставщиков информацию об обществе с ограниченной ответственностью ... односторонний отказ, реестр недобросовестных поставщиков
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 23.01.2018 по делу № А78-4060/2017 Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа рассмотрев кассационную жалобу ООО «ДальЗемПроект» по делу по иску ООО «ДальЗемПроект» к Комитету по управлению имуществом администрации городского округа «Город Чита» с требованиями о расторжении муниципального контракта на изготовление технических планов на инженерные сооружения, с постановкой на кадастровый учет и определении последствий расторжения муниципального контракта. Суть дела: между комитетом (заказчиком) и обществом (подрядчиком) был заклю... односторонний отказ, условия контракта
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 28.11.2017 по делу № №А58-657/2017 Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа рассмотрев кассационную жалобу ООО  «Земкадастрпроект» по делу по иску ООО  «Земкадастрпроект» ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» о признании   недействительным решения  об  одностороннем отказе от исполнения контракта. Суть дела: ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» (заказчик) и ООО «Земкадастрпроект» (исполнитель) заключили контракт, согласно которому исполнитель принял на себя обязательство по вып... односторонний отказ, кадастровая деятельность
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 29.11.2016 по делу № А19-168/2016 Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа рассмотрев кассационную жалобу ООО «БайкалРемСтрой» по делу по иску ООО «БайкалРемСтрой» о признании недействительным решения УФАС по Иркутской области. Суть дела: заказчиком – Управлением на официальном сайте www.zakupki.gov.ru размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания ЛОП на станции Черемхово. Согласно протоколу подведения итогов победителем аукциона пр... односторонний отказ, реестр недобросовестных поставщиков
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 12.02.2018 по делу № А59-1922/2017 Арбитражный суд Дальневосточного округа рассмотрев кассационную жалобу ООО «Ай-Петри» по делу по иску ООО «Ай-Петри» к УФАС по Сахалинской области о признании недействительными пунктов 1 и 2 решения о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков. Суть дела: Муниципальным заказчиком и обществом (поставщик) заключен муниципальный контракт по предмету - «Установка туалетных модулей в местах массового пребывания людей на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск». Согласно пунк... односторонний отказ, реестр недобросовестных поставщиков
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 19.12.2017 по делу № А67-4456/2017 Арбитражный суд Западно-Сибирского округа рассмотрел кассационную жалобу ООО «СтройГарант» по иску областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1» к ООО «СтройГарант» о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения контракта. Суть дела: По результатам электронного аукциона между Поликлиникой (заказчиком) и ООО «СтройГарант» (подрядчиком) заключен контракт, в соответствии с которым подрядчик принял на себя обязательства выпо... односторонний отказ, капитальный ремонт
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 20.07.2018 по делу № А75-18551/2017 Арбитражный суд Западно-Сибирского округ рассмотрел кассационную    жалобу ООО  «Геопроектсервис» по делу по иску ООО «Геопроектсервис»  к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного образования» о признании незаконным решения об одностороннем отказе от исполнения договора. Суть дела: между истцом (исполнитель) и ответчиком (заказчик) подписан  гражданско-правовой  договор  на оказание услуг по изготовлению карт для спортивного ориентирования. Срок ок... односторонний отказ
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.05.2017 по делу № А40-39669/2015 Арбитражный суд Московского округа рассмотрев кассационную жалобу ООО «ПСО «Казань» по делу по иску ООО «ПСО «Казань» к ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» о признании недействительной сделки по одностороннему расторжению государственного контракта. Суть дела: Между истцом и ответчиком заключен государственный контракт. Пунктом 1.4 контракта определены сроки выполнения работ, которые указаны в графике производства работ по демонтажу (сносу) объектов (приложение № 3 к контрак... односторонний отказ
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 11.07.2018 по делу № А40-161654/2017 Арбитражный суд Московского округа рассмотрев кассационную жалобу ГБУ города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост" по делу по иску ГБУ «Гормост» к Московскому УФАС о признании незаконным решения. Суть дела: по результатам проведенного ГБУ "Гормост" электронного аукциона между заказчиком и ООО "Росхимторг" заключен государственный контракт на оказание услуг по поставке малярного инструмента. Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения государственн... односторонний отказ, срок исполнения контракта
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.12.2017 по делу № А40-231890/2016 Арбитражный суд Московского округа рассмотрев кассационную жалобу АО "АИРУС" по иску АО "АИРУС" к ФКУ "Гохран России" при Министерстве финансов Российской Федерации о признании одностороннего отказа от исполнения контракта незаконным. Суть дела: между учреждением (заказчик) и обществом (подрядчик) заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации для капитального ремонта системы отопления здания. В соответствии с решением учреждения об о... контракт заключение, односторонний отказ, капитальный ремонт
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.08.2017 по делу № А40-243414/2016 Арбитражный суд Московского округа рассмотрев кассационную  жалобу ООО «Тринити» по заявлению ООО «Тринити» к Московскому УФАС России о признании незаконным решения о включении сведений об обществе  в реестр недобросовестных поставщиков. Суть дела: Между ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России и ООО «Тринити» заключен контракт, предметом которого является выполнение обществом комплекса работ по архивной обработке документов. Работы должны быть выполнены в течение 12 рабочих дней с даты закл... односторонний отказ, реестр недобросовестных поставщиков
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.10.2016 по делу № А41-102416/2015 Арбитражный суд Московского округа рассмотрев кассационную жалобу ООО «Завод котельного оборудования» по иску ООО «Завод котельного оборудования» к ФКУ «Войсковая часть 52583» о признании недействительной сделки, по встречному о взыскании задолженности по государственному контракту. Суть дела: ФКУ «Войсковая часть 52583» (заказчик) и ООО «Завод котельного оборудования» (подрядчик) в целях обеспечения государственных нужд при выполнении государственного оборонного заказа заключен государственный... односторонний отказ
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.02.2018 по делу № А40-254938/2016 Арбитражный суд Московского округа рассмотрев кассационную  жалобу ООО «Кант» по делу по иску ООО "Кант"  к ГКУ «Дирекция ОДОТСЗН г. Москвы» о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения гос. контракта, обязании возместить штраф. Суть дела: между ГКУ «Дирекция ОДОТСЗН г. Москвы» (заказчик) и ООО «Кант» (подрядчик) заключен государственный контракт, в соответствии с которым истец принял обязательства в срок до 31.01.2017 выполнить работы по ремонту подвальных помещений в ГБУ Ц... односторонний отказ, реестр недобросовестных поставщиков
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.06.2018 по делу № А40-102670/17 Арбитражный суд Московского округа рассмотрев кассационную жалобу ГКУ «УКРиС» по делу по иску ГКУ «УКРиС» к Московскому УФАС об оспаривании решения. Суть дела: Московским УФАС России на основании обращения ГКУ «УКРиС» вынесено решение о проведении проверки факта одностороннего отказа от исполнения государственного контракта, которым решено не включать сведения об ООО «ПСК Содружество» в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с вышеуказанным решением, заявитель обратился в Арбитраж... односторонний отказ
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22.01.2018 по делу №А40-5069/2017-144-47 Арбитражный суд Московского округа рассмотрев кассационную жалобу АО «ЭлТехПроект» по заявлению акционерного общества «ЭлТехПроект» к УФАС о признании незаконным решения. Суть дела: ФГБПОУ «Московское академическое художественное училище» (далее – заказчик) на официальном сайте было размещено извещение о проведении конкурса. Согласно протоколу рассмотрения заявки акционерное общество «ЭлТехПроект» признано победителем конкурса. По результатам конкурса между заказчиком и заявителем был заключен ... односторонний отказ, реестр недобросовестных поставщиков
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.07.2018 по делу № А40-98911/17 Арбитражный суд Московского округа рассмотрев кассационную жалобу ООО «Строй-Анкорд» по делу по иску ООО «Строй-Анкорд» к ФГУП «ЦАГИ» о           признании  недействительным   решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта. Суть дела: Между Минпромторг России и ООО «Строй-Анкорд»  на основании протокола открытого аукциона в электронной форме, рассмотрения единственной заявки на участие в открытом аукционе  в электронной форме был заключен государственный контракт.  Сро... односторонний отказ
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.07.2017 по делу № А40-164576/2016 Арбитражный суд Московского округа рассмотрев кассационную жалобу ООО СФ «Ремобис» по делу по иску ООО СФ «Ремобис» к ГБУ города Москвы «Школа № 806» о признании контракта недействительным,  признании  решения об одностороннем отказе от исполнения контракта недействительным. Суть дела: на основании результатов закупки путём проведения открытого аукциона в электронной форме, между истцом в качестве подрядчика и ответчиком в качестве заказчика был заключен контракт на выполнение работ по текущем... односторонний отказ, текущий ремонт, контракт заключение
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.07.2018 по делу № А40-135305/2017 Арбитражный суд Московского округа рассмотрев кассационную жалобу ООО ТК «Автодрайв» по делу по иску ООО ТК «Автодрайв» к Московской административной дорожной инспекции о признании отказа от исполнения государственного   контракта недействительным и взыскании убытков. Суть дела: между ответчиком (заказчик) и истцом (исполнитель) был заключен государственный контракт, по условиям которого исполнитель обязался по заданию заказчика оказать услуги по аренде легковых автомобилей с водителем в объеме... односторонний отказ
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 07.09.2017 по делу № А57-20140/2016 Арбитражный суд Поволжского округа рассмотрев кассационную жалобу ИП Носова П.В. на решение Арбитражного суда Саратовской области и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда по иску ИП Носова П.В. о признании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта незаконным. Суть дела: В соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона победителем аукциона на поставку наматрацников признан ИП Носов П.В.  Между ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №... односторонний отказ, требования к продукции
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 14.08.2017 по делу №А55-23548/2016 Арбитражный суд Поволжского округа рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу ГБУЗ «Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционным заболеваниям» на решение Арбитражного суда Самарской области и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда по заявлению ГБУЗ «Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционным заболеваниям», УФАС по Самарской области. Суть дела: На основании протокола подведения итогов электронного аукциона... односторонний отказ, реестр недобросовестных поставщиков
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 18.10.2017 по делу № А49-14393/2016 Арбитражный суд Поволжского округа рассмотрев кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ГлобалСтрой» по делу по иску ООО «ГлобалСтрой» о признании незаконным решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Суть дела: По результатам электронного аукциона между сторонами по делу был заключён государственный контракт на «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасадов, крылец и кровли гостиницы г/к «Октябрьский сад». Пунктом 1... односторонний отказ, капитальный ремонт
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 26.05.2015 по делу № А55-19429/2014 Арбитражный суд Поволжского округа рассмотрев кассационную жалобу ООО «Гранд» по иску ООО «Гранд» к ГБУЗ Самарской области «Самарская станция скорой медицинской помощи» о признании недействительным отказа от исполнения контракта. Суть дела: на основании результатов открытого аукциона в электронной форме между учреждением (заказчик) и обществом (исполнитель) был заключен контракт на оказание услуг, по условиям которого исполнитель обязался оказать услуги по изготовлению спецодежды и постельного ... односторонний отказ, условия контракта, требования к продукции, требования к контракту
Постановление Арбитражного суда Самарской области от 18.02.2016 по делу № А55-28010/2015 По итогам проведения электронного аукциона сторонами заключен государственный контракт, согласно которому истец (исполнитель) по заданию ответчика (заказчик) обязался оказать услуги по созданию подсистемы обеспечения безопасности информации и оценке соответствия требованиям по безопасности информации итоговой аттестации обучающихся. Контрактом определены цена услуг и сроки оказания услуг. Однако контракт не содержит условия о том, что окончание срока действия контракта влечет прекращение обязате... условия контракта, расторжение контракта, срок действия контракта
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 01.06.2018 по делу № А56-74454/2015 Арбитражный суд Северо-Западного округа рассмотрев кассационную жалобу ООО «Аврора» по делу по иску ООО «Аврора»  к ГБДОУ детскому саду № 67 о признании недействительным одностороннего отказа Учреждения от исполнения контракта и взыскании 1 137 681 руб. 82 коп. задолженности по оплате выполненных работ. Суть дела: Как следует из материалов дела, Учреждение (заказчик) и Общество (подрядчик) заключили Контракт по условиям которого подрядчик обязался выполнить работы по ремонту крылец и входной гр... односторонний отказ, условия контракта
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 07.09.2018 по делу № А42-7716/2017 Арбитражный суд Северо-Западного округа рассмотрев кассационную жалобу ООО «Саратовский металлообрабатывающий завод» по делу по иску ООО «Саратовский металлообрабатывающий завод» к Мурманскому муниципальному бюджетному учреждению «Управление дорожного хозяйства» об обязании принять поставленный товар (47 остановочных павильонов) и произвести оплату в сумме 9 908 010 руб. 33 коп. Суть дела: По итогам проведения электронного аукциона Управлением (заказчиком) и Заводом (поставщиком) заключен догов... односторонний отказ
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 16.02.2018 по делу № А66-12867/2016 Арбитражный суд Северо-Западного округа рассмотрев кассационную жалобу ООО  «Образовательные системы» по делу по иску ООО  «Образовательные системы» к муниципальному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 40 о расторжении контракта. Суть дела: Учреждение (заказчик) и Общество (подрядчик) заключили контракт от по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по устройству покрытия из искусственной травы на территории. Пунктом 3.1 контракта установлен срок вы... односторонний отказ, условия контракта, требования к контракту
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.02.2018 № А56-23404/2017 Суть жалобы: просил признать недействительным решения антимонопольного органа в части отказа в удовлетворении требования об обязании УФАС совершить действия по включению в реестр недобросовестных поставщиков сведений в отношении ООО "В...." Суть дела: В соответствии с протоколом рассмотрения и оценки заявок победителем конкурса признано ООО "В....", с которым заключен государственный контракт. Поскольку в установленный контрактом срок проектная документация, не представлена заказчику, учрежден... односторонний отказ, РНП
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.06.2018 по делу № А56-39510/2017 Арбитражный суд Северо-Западного округа рассмотрев кассационную жалобу ООО «Атлант-Плюс» по иску ООО «Атлант-Плюс» к УФАС по Ленинградской области о признании недействительным решения. Суть дела: Учреждение на официальном интернет-сайте разместило извещение о проведении открытого конкурса на право заключения контракта на выполнение работ по ремонту кровли, по результатам которого  между Учреждением (заказчик) и Обществом (исполнитель) заключен контракт. В связи с ненадлежащим выполнением Общест... односторонний отказ, реестр недобросовестных поставщиков
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 28.09.2018 по делу № А56-102862/2017 Арбитражный суд Северо-Западного округа рассмотрев кассационную жалобу ООО «Сафоновский завод энергетического машиностроения» по иску ООО «СЗСМ» о признании недействительным решения УФАС, которым сведения в отношении Общества по заявлению Заказчика включены в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года; об обязании исключить сведения из реестра недобросовестных поставщиков. Суть дела: По результатам открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта меж... односторонний отказ, реестр недобросовестных поставщиков
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 06.06.2018 по делу № А32-18216/2017 Арбитражный суд Северо-Кавказского округа рассмотрев кассационную жалобу ГКУ  «Главное управление строительства Краснодарского края» по делу по иску ООО «Строительная   компания   “Кубань» к ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» о признании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта незаконным и его отмене. Суть дела: Общество (подрядчик) и    учреждение    (заказчик)    заключили    государственные    контракты на основании которых подрядчик обязуется в устан... односторонний отказ
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 13.06.2017 по делу № А32-39390/2015   Арбитражный суд Северо-Кавказского рассмотрел кассационную жалобу ООО «Инвестиционная строительная компания» по делу по иску ООО «Инвестиционная строительная компания» ОКС администрации МО г. Горячий Ключ о признании недействительным решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта и расторжении муниципального контракта. Суть дела: общество (подрядчик) и отдел капитального строительства (заказчик) по результатам открытого аукциона заключили муниципальный контракт на вып... односторонний отказ, расторжение контракта
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 14.04.2017 по делу № А63-9692/2016 Арбитражный суд Северо-Кавказского округа рассмотрев кассационную жалобу ООО «Автодоринжиниринг» по делу по иску ООО «Автодоринжиниринг» к Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края о признании незаконным решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта. Суть дела: по итогам открытого конкурса  по лоту № 2 общество и министерство заключили государственный контракт на разработку проектной документации на строительство площадок для ра... односторонний отказ, срок исполнения контракта
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 21.09.2016 по делу № А32-2272/2016 Арбитражный суд Северо-Кавказского округа рассмотрев кассационную жалобу ОАО «Таганрог-СпецАвтодор»   по делу по иску ОАО «Таганрог-СпецАвтодор» к министерству транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского  края о   признании   незаконным   решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта. Суть дела: стороны заключили государственного контракт на ремонт моста через реку Кубань на  автомобильной  дороге  Андреева  Гора   –   станица   Варениковская   –   г.   Анапа, км ... односторонний отказ, срок исполнения контракта
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 24.04.2018 по делу № А22-2635/2017 Арбитражный суд Северо-Кавказского округа рассмотрев кассационную жалобу ООО «Технопроект» по иску ООО «Технопроект» к МБОУ «Малодербетовская гимназия им. Б.Б. Бадмаева» о признании решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта незаконным и недействительным.  Суть дела: По результатам открытого конкурса истец (подрядчик) и ответчик (заказчик) заключили муниципальный контракт, на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации по объекту «Пристройка блока ... односторонний отказ
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 27.06.2017 по делу № А53-23343/2016 Арбитражный суд Северо-Кавказского округа рассмотрев  кассационную  жалобу ООО «ДонСтройКомплект» по делу по иску ООО «ДонСтройКомплект» о признании незаконным решения администрации об  одностороннем  отказе  от исполнения контракта и возложении обязанности исполнить обязательства по контракту. Суть дела: администрация (заказчик) и общество (подрядчик) заключили муниципальный контракт, согласно которому подрядчик обязался качественно, в установленный контрактом срок и в пределах установленной ц... односторонний отказ, срок исполнения контракта
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 30.11.2017 по делу № А32-39529/2016 Арбитражный суд Северо-Кавказского округа рассмотрев кассационную жалобу Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края по делу по иску ООО «РосТехноПроект» к министерству о признании недействительным (незаконным) решения министерства об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта. Суть дела: по результатам открытого конкурса, общество (подрядчик)   и   министерство    (заказчик)    заключили    государственный    контракт, по условиям которого подрядчик пр... односторонний отказ
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 02.10.2018 по делу № А50-27458/2017 Арбитражный суд Уральского округа рассмотрел кассационную жалобу ООО «Росмаш» по делу по иску ООО «Росмаш»  к учреждению «Пермский политехнический колледж имени Н.Г.Славянова» о признании недействительным отказа от исполнения контракта. Суть дела: между обществом «Росмаш» (подрядчик) и учреждением «Пермский политехнический колледж имени Н.Г.Славянова» (заказчик) по итогам конкурса заключен договор, по условиям которого подрядчик должен в срок выполнить работы по капитальному ремонту крыши объек... односторонний отказ, условия контракта, требования к контракту
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 11.03.2018 по делу № А76-21043/2016  Арбитражный суд Уральского округа рассмотрел кассационную жалобу  Упрдор «Южный Урал», по делу по иску Общества «ЗемлеСтрой» к   учреждению   Упрдор   «Южный   Урал» о признании недействительным решения об одностороннем расторжении государственного контракта, а также о взыскании задолженности в сумме 8 248 000 руб. Суть дела: по результатам открытого конкурса между учреждением Упрдор «Южный Урал» (заказчик) и обществом  «ЗемлеСтрой»  (исполнитель)  заключен  контракт,  заказчик поручает, а исп... односторонний отказ, условия контракта
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 13.12.2017 по делу № А47-10239/2015 Арбитражный суд Уральского округа рассмотрел кассационную жалобу  ООО  «Трансспецстрой» по делу по иску Администрации города Сорочинска Оренбургской области к ООО «Трансспецстрой» о взыскании убытков в сумме 63 875 руб. 76 коп. в виде расходов на оплату проведения экспертиз, а также 49 руб. 71 коп. пени за просрочку исполнения обязательств    муниципального  контракта. Суть дела: между Администрацией (заказчик) и обществом «Трансспецстрой» заключен муниципальный контракт, по условиям которого п... односторонний отказ, пени, штраф

Архив записей

Ноябрь - 2018
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Нашли ошибку
в работе сайта?

Напишите нам