2016

Название Описание Теги
Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 19.08.2016 по делу № А63-3232/2016 Акционерное общество «Ч..» обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением к обществу «Т…» о взыскании неустойки по договору. Суть дела: как следует из материалов дела, по результатам открытого запроса предложений, объявленного на официальном сайте между обществом (поставщик) и акционерным обществом (покупатель) заключен договор поставки. На основании пункта 1.1 договора поставщик обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель надлежащим образом принять и о... неустойка, срок исполнения контракта, условия контракта, ответственность
Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 25.08.2016 по делу № А63-1325/2016 Общество обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с иском к министерству строительства о признании недействительной сделки по одностороннему отказу от исполнения государственного контракта. Из представленных материалов следует, что между министерством строительства, и ООО «К..» заключен государственный контракт на участие в долевом строительстве многоквартирного(ых) дома(ов) для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям. Предметом контракта являлось приобретение истцом, пу... срок исполнения контракта, условия контракта, односторонний отказ