Закрыть

Архив за 04-06-2020

Название Описание Теги
Экспертные рекомендации (04.06.2020) Ответ на вопрос: Между Заказчиком и Поставщиком заключен контракт по 44-ФЗ на установку счетчиков, с графиком выполнения работ. Первый этап Подрядчиком выполнен, но с просрочкой. Второй этап Подрядчик не выполнил, в связи с тем фактом, что Заказчик не предоставил доступ в помещения, где должны быть установлены счетчики. Стороны договорились о расторжении контракта по соглашению сторон, за минусом выполнения работ по 2 этапу. Но при этом Заказчик требует уплатить неустойку за просрочку выполнения...
Экспертные рекомендации (04.06.2020) Ответ на вопрос: На мед изделие (пробирка вакуумная) участник во вторых частях приложил три разных регистрационных удостоверения. Вправе ли заказчик признать такую заявку не соответствующей? Просьба дать ответ со ссылкой на практику преимущественно Ростовского УФАС, и др. антимонопольных органов. Требование о предоставлении копии регистрационного удостоверения во вторых частях было установлено в документации. ...
Экспертные рекомендации (04.06.2020) Ответ на вопрос: Техникум заключает договор с единственным поставщиком по п.5 ч.1 ст. 93 44-ФЗ с физлицом на текущий ремонт: настил мягкой кровли на крышу производственных мастерских, восстановление бетонного основания (частично произвести бетонную стяжку) на крыше, установить систему водоотведения (слив дождевой воды) на сумму 128 000 рублей, срок выполнения работ 22 дня. Прилагается дефектная ведомость согласно приказу техникума. Смета на работы отсутствует. Какие нарушения могут выставить кон...
Экспертные рекомендации (04.06.2020) Ответ на вопрос: Был установлен запрет по Постановлению №616, подано 4 заявки, везде указана страна происхождения - Россия, но никаких подтверждающих документов нет. Эти Заявки необходимо отклонить? Что делать в таких случаях? Цена единиц меньше 100 тыс. руб. ...
Экспертные рекомендации (04.06.2020) Ответ на вопрос: Планируем провести аукцион на текущий ремонт помещения. В целях определения НМЦК применяется проектно-сметный метод. По результату гос. экспертизы локально-сметного расчета выносится заключение с уменьшением сметной стоимости. Необходимо ли заказчику приводить локально-сметный расчет в соответствие с замечаниями указанными в заключение экспертизы, или достаточно к документам закупки приложить само заключение и указать НМЦК указанное в этом заключении, и оставить локально-сметный...
Экспертные рекомендации (04.06.2020) Ответ на вопрос: Соответствует ли требованию постановления Правительства от 04.02.2015 № 99 «О дополнительных требованиях…» «о наличии за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ» заявка, в составе которой представлены акты КС-2 на сумму меньше, чем стоимость указанная в контракте (возможно, отсутствует (не загружена) часть КС-2). Если соответствует, то почему? Если не соответствует, то ...
Экспертные рекомендации (04.06.2020) Ответ на вопрос: Аукцион (44-ФЗ) объявлен 25.05. Подача заявок по 03.06. Подана одна заявка. Установлено ограничение допуска по ПП №617. Участник аукциона в своей заявке предоставил копию декларации о соответствии товара. Информация о нахождении товара в реестре российской промышленной продукции не предоставлена. Подлежит ли заявка ед. участника отклонению? ...
Экспертные рекомендации (04.06.2020) Ответ на вопрос: Проведен электронный аукцион, заключен контракт на выполнение работ по текущему ремонту помещения. При проведении работ подрядчиком выявлены дополнительные работы не предусмотренные сметой, в связи с чем он просит увеличить стоимость контракта. Также ссылается, что работы приостановлены в связи с неготовностью потолка, монтировать натяжной потолок, а также нет доступа в помещение. Как поступить заказчику, и какие могут возникнуть у него последствия? ...
Экспертные рекомендации (04.06.2020) Ответ на вопрос: Регламентируется ли продажа металлолома по 223 ФЗ? Мы работаем по 223 ФЗ, нам необходимо где то отображать эту продажу? Как быть? ...
Экспертные рекомендации (04.06.2020) Ответ на вопрос: Мы хотим провести закупку строительства под ключ. Если Правительство Севастополя утвердит перечень объектов в соответствии с частью 55 статьи 112, нужно ли для проведения закупки получить заключение по результатам проведенного в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение конт...
Стало больше возможностей для заключения контрактов жизненного цикла в дорожной отрасли (Закон № 44-ФЗ) Постановлением Правительства РФ от 1 июня 2020 г. № 800 в предусмотренный пунктом 1 постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1087 случай, когда заключается контракт на выполнение работ по проектированию и строительству автомобильных дорог, участков автомобильных дорог, включая дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог (далее – дороги), вошли ...
Экспертные рекомендации (04.06.2020) Ответ на вопрос: Планируем провести аукцион на текущий ремонт помещения. В целях определения НМЦК применяется проектно-сметный метод. В локально-сметном расчете стоимости (который прошел гос. экспертизу и имеет положительное заключение) имеются указания на товарные знаки материалов, используемых при выполнении. Техническим заданием является ведомость объема работ с использованием тех же торговых знаков материалов... Является ли это нарушением? ...
Путин поддержал идею ограничить закупки госкомпаниями иностранной продукции легпрома Президент также поручил рассмотреть вопрос о донастройке мер поддержки легкой промышленности Президент Владимир Путин считает своевременным и справедливым ввести ограничение на закупки компаниями с госучастием импортных товаров легкой промышленности. Он отметил, что в России "импорт захлестывает порой" и "нужно осваивать свой собственный рынок". "Предложение о том, чтобы госкомпании и компании с госучастием преимущественно закупали отечественную продукцию, считаю абсолютно востребованным, сво...
Экспертные рекомендации (04.06.2020) Ответ на вопрос: В ходе исполнения договора Заказчик узнал, что контрагент находится в реестре недобросовестных поставщиков. На момент заключения договора контрагент отсутствовал в РНП. Вопрос: Обязан ли Заказчик расторгнуть договор с контрагентом, находящимся в РНП, если замечаний у Заказчика к контрагенту по исполнению договора нет? ...
Экспертные рекомендации (04.06.2020) Ответ на вопрос: По итогам электронного аукциона заключен контракт на выполнение работ по паспортизации дорог. "Срок действия контракта до 31.12.2019 г. Окончание срока действия контракта не влечет прекращения обязательств Сторон в части взаиморасчетов. окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту". Работы выполнены не в полном объеме и не сданы Заказчику. Можно ли считать контракт действующим и...
Экспертные рекомендации (04.06.2020) Ответ на вопрос: В ходе проверки выявлено, что заказчик заключил контракт с формулировкой: «Исполнитель обязуется оказать услуги по передаче неисключительных прав на использование программного обеспечения «АВЕРС: Управления лесным фондом ПРОФ» или эквивалент. В техническом задании такая же формулировка. В первой части заявки участник закупки дал своё согласие на оказание услуги. Контракт исполнен. Актом оказанных услуг подтверждено оказание услуг по передаче неисключительных прав на использовани...
Экспертные рекомендации (04.06.2020) Ответ на вопрос: Объект закупки - капитальный ремонт (модернизация) системы автоматической пожарной сигнализации здания. Определение подрядчика осуществляется путем проведения электронного аукциона на общих основаниях или с учетом требований, установленных для закупки работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства? ...
Экспертные рекомендации (04.06.2020) Ответ на вопрос: Проконсультируйте, пожалуйста, применять ли Постановление №616 если покупаем следующие виды мебели: стул - цена одного стула 7000 рублей, их закупаем 38 шт., стол - цена одного стола 5000 рублей, их закупаем 7 шт. Вопрос: что брать за единицу товара? (один стул или все 38 стульев не должны превышать 1 млн. рублей.) ...
Экспертные рекомендации (04.06.2020) Ответ на вопрос: Проводится аукцион на закупку шин автомобильных. Заказчик в соответствии с п.1 ч.1 ст.33 с целью обеспечения совместимости таких шин с машинами, используемыми заказчиком и ввиду того, что замене подлежат только по две шины на машине, а не все четыре, использовал в описание объекта закупки указание на товарный знак из иностранного государства в соответствии с технической документацией на указанные машины. При этом заказчик не установил запрет на допуск промышленных товаров, проис...
Экспертные рекомендации (04.06.2020) Ответ на вопрос: Как правильно закупить качественные товары в учреждение. На данный момент закупаются товары низкого качества, т.к., соблюдаются КТРУ. Какие документы обосновывают качество, улучшенные характеристики при составлении Технических заданий для учреждения - акт нормирования? или др. какие? Где можно прописать именно качество необходимое заказчику? Где грань роскоши и необходимого качества? Реальность такова, что при описании характеристик по КРТУ например канцтовары - товары поставляю...
Экспертные рекомендации (04.06.2020) Ответ на вопрос: Подскажите, пожалуйста, какой регламентный срок для внесения товара в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации? И, по факту получается, что всех участников закупок, размещенных с запретом по ПП 616, нужно отклонять, т.к. реестр разместили, а большинства товаров там нет? ...
Экспертные рекомендации (04.06.2020) Ответ на вопрос: Возможно ли в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ осуществить закупку товара, объединив в предмете контракта товары, содержащееся в перечнях постановлений правительства РФ: 616, 617, 878, 102, приказа 126н, а также товары, при закупке которых предоставляются преимущества участникам в соответствии с постановлений правительства РФ: 649, 341? ...
Экспертные рекомендации (04.06.2020) Ответ на вопрос: Предусматривается закупка пакетов для сбора и хранения медицинских отходов: класс А, Б,В сроком на 3 года. Есть информационное письмо от производителя, что срок годности данных товаров не ограничен. Какой остаточный срок годности можно устанавливать на данные пакеты. ...
Экспертные рекомендации (04.06.2020) Ответ на вопрос: Как поступить Заказчику? Победитель электронного аукциона в первой части заявки указал, что Товар произведен в 2019 году (поставка медицинского оборудования). При поставке предоставил документ, что дата производства Товара 06.04.2020. Допустимо ли в данной ситуации дополнительное соглашение и применение п.7 ст. 95 (будет ли это считаться улучшенными условиями) или такое оборудование Заказчик принять не может. ...
Экспертные рекомендации (04.06.2020) Ответ на вопрос: Объект закупки - капитальный ремонт спортивной площадки образовательного учреждения. НМЦК более 20 млн руб. Проектная документация составлена. Следует ли устанавливать к участникам закупки требования о членстве в СРО, а также дополнительные требования в соответствии с п. 2 приложения № 1 ППРФ № 99 и проводить данную закупку в порядке, предусмотренном для закупок капитального ремонта объектов капстроительства? ...
Экспертные рекомендации (04.06.2020) Ответ на вопрос: За несвоевременное выполнение условий контракта Заказчик направил Поставщику требование об уплате неустойки в добровольном порядке. В реестре контрактов в разделе V. «Информация о наличии неустоек (штрафов, пеней)» Заказчик отразил Причину начисления неустойки, требование заказчика об уплате неустойки, размер начисленной неустойки, но не разместил информацию: документы подтверждающие оплату неустойки, размер оплаченной неустойки. Вопрос: Существует ли административная ответствен...
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 04.06.2020 № Ф03-980/2020 по делу № А73-15256/2019 Суть дела: Стороны заключили контракт на проектные и изыскательские работы. Подрядчик не выполнил обязательства в установленные сроки после чего заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Сведения включили в РНП.  Но подрядчик посчитал, что данные о нем внесены в реестр безосновательно так как недобросовестность его поведения в период исполнения контракта не доказана. Решение: Суды его не поддержали так как:  - обязательства выполнены ненадлежащим образом, что по...

Архив записей

Июнь - 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930