Как быть, если подрядная организация не приступает к выполнению работ? Или выполняет их настолько медленно, что явно не закончит к установленному в контракте сроку? А если в ходе приемки обнаружатся неустранимые недостатки результатов выполненных работ? Обзор правоприменительной практики по этим и другим жизненным ситуациям представлен в статье О. Ю. Гурина «Основания для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта на выполнение работ».
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа рассмотрев кассационную жалобу ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» по делу по иску ООО «Строительная компания “Кубань» к ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» о признании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта незаконным и его отмене.
Суть дела: Общество (подрядчик) и учреждение (заказчик) заключили государственные контракты на основании которых подрядчик обязуется в устан
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа рассмотрев кассационную жалобу ОАО «Таганрог-СпецАвтодор» по делу по иску ОАО «Таганрог-СпецАвтодор» к министерству транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края о признании незаконным решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта.
Суть дела: стороны заключили государственного контракт на ремонт моста через реку Кубань на автомобильной дороге Андреева Гора – станица Варениковская – г. Анапа, км
Арбитражный суд Волго-Вятского округа рассмотрел кассационную жалобу ООО «Эталон» по делу по иску муниципального учреждения «Управление капитального строительства» к ООО «Эталон» о взыскании убытков, пени, штрафа и по встречному иску о признании недействительным решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта, взыскании неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами.
Суть дела: Учреждение (заказчик) и Общество (подрядчик) по итогам электронного аукциона з
Арбитражный суд Волго-Вятского округа рассмотрел кассационную жалобу ООО «Меркатерра Сибирь» по делу по иску ООО «Меркатерра Сибирь» к МБУ культуры Дворец культуры «Победа» о взыскании задолженности, пени по муниципальному контракту и судебных расходов и по встречному иску МБУ культуры Дворец культуры «Победа» к ООО «Меркатерра Сибирь» о расторжении муниципального контракта, обязании произвести демонтаж некачественного пластикового льда и его вывоз, взыскании упущенной выгоды, расходов на пров
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа рассмотрев кассационную жалобу ООО «Промкомплекс «Волна» по делу по иску ООО «Промкомплекс «Волна» к МАУ Ангарского городского округа «Дворец культуры «Энергетик» о признании недействительным решения учреждения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Суть дела: между ООО «Промкомплекс «Волна» (подрядчик) и учреждением (заказчик) заключен контракт на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт помещений цокольног
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа рассмотрев кассационную жалобу ООО «Восточно-Сибирская Торговая Компания» по делу по иску ООО «ВСТК» к УФАС по Иркутской области о признании незаконным решения о включении сведений в отношении ООО «ВСТК», его учредителя и лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.
Суть дела: администрацией г. Усолье- Сибирское на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупо
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа рассмотрев кассационную жалобу ООО «БайкалРемСтрой» по делу по иску ООО «БайкалРемСтрой» о признании недействительным решения УФАС по Иркутской области.
Суть дела: заказчиком – Управлением на официальном сайте www.zakupki.gov.ru размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания ЛОП на станции Черемхово. Согласно протоколу подведения итогов победителем аукциона пр
Арбитражный суд Волго-Вятского округа рассмотрел кассационную жалобу ООО «Крокус» по делу по иску ООО «Крокус» к Управлению образования администрации Меленковского района о признании недействительным решения об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта.
Суть дела: Общество (подрядчик) и Управление (заказчик) заключили муниципальный контракт, по условиям которого подрядчик обязуется в обусловленный контрактом сроки выполнить строительство детского сада на 75 мест, в соответствии с п
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа рассмотрел кассационную жалобу ГКУ Республики Бурятия «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия» по делу по иску ООО «Фортуна» к ГКУ РБ «УКС ПРБ», о признании незаконным требования об уплате неустойки по государственному контракту.
Суть дела: между ГКУ РБ «УКС ПРБ» и ООО «Фортуна» по результатам аукциона заключен государственный контракт, по условиям которого генеральный подрядчик обязался выполнить работы по строительству