Комиссия УФАС по Краснодарскому краю рассмотрев жалобу ООО «Перспектива» (далее – Заявитель) на действия МКУ «Управление строительства» при проведении уполномоченным органом - администрацией МО город Новороссийск электронного аукциона: «Строительство объекта: «Дворец олимпийских видов спорта «Черноморский» в г. Новороссийске.
Суть жалобы: В Разделе 10 «Проект контракта» документации электронного аукциона, в разделе 15 «Ответственность сторон» Заказчиком установлено: «15.9 Пеня начисляется за ка
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области рассмотрев жалобу ООО «Перспектива» на положения аукционной документации при проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции здания.
Суть жалобы: Заказчик в проекте контракта установил следующее: За не предоставление Генподрядчиком информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Генподрядчиком, цена которого или общая цена которых составляе
06 ноября 2018
Ответ на вопрос: В типовом контракте по лекарственным препаратам изменилась спецификация. В 7 столбце единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (Н-р: МЛ). Заказчик в извещении указывал количество в мл. Поставщик в первых частях подал заявку в упаковках, и требует чтоб контракт заключили в упаковках. Угрожает судом. В каких единица измерения правильно заключить контракт?
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа рассмотрев кассационную жалобу ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» по делу по иску ОАО «АНХК» к ООО «ТехМаш» о взыскании 14 670 940 рублей штрафа за нарушение сроков предоставления проектно-конструкторской и технической документации 997 623 рублей 92 копеек пени за нарушение срока поставки товара.
Суть дела: ОАО «АНХК» (покупатель) и ООО «ТехМаш» (поставщик) заключен договор, согласно которому поставщик обязался передать в собственность покупател
Арбитражный суд Сахалинской области рассмотрев дело по исковому заявлению государственного бюджетного учреждения культуры «Сахалинский зооботанический парк» к обществу с ограниченной ответственностью «АЙ-ПЕТРИ» о взыскании неустойки по договору в сумме 205639,60.
Суть дела: между истцом (заказчик) и ответчиком (поставщик) заключен договор на поставку аквариумного оборудования, по условиям которого поставщик обязуется поставить, собрать и установить, а заказчик принять и оплатить аквариумное об
Седьмой арбитражный апелляционный суд рассмотрев апелляционную жалобу ООО «Строительная компания» по иску ГБУЗ «Государственная клиническая психиатрическая больница № 3» к ООО «Строительная компания» об обязани устранить недостатки, по объединенному делу о взыскании 4 678 042,71 руб.
Суть дела: истец (заказчик) и ответчик (подрядчик) по результатам проведенного электронного аукциона заключили контракт, по условиям которого подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить работы по капитальному
Арбитражный суд г. Москвы рассмотрев дело по иску ФТС России к ООО "ТЕХНОСЕРВ АС" о взыскании задолженности в размере 44 556 013 руб. 72 коп.
Суть дела: Между ФТС России (заказчик, истец) и ООО «ТехноСерв АС» (поставщик, ответчик) заключен государственный контракт на поставку системы хранения данных сумму 499 787 030 руб. В соответствии с Контрактом поставка продукции производится в течение 56 календарных дней с даты заключения контракта (не позднее 18.10.2016 г.). Истец ФТС России, считая, чт
Комиссия УФАС по Республике Хакасия рассмотрев жалобу ООО «Перспектива» на действия муниципального заказчика – МКУ «Управление по градостроительной и жилищной политике Администрации Аскизского района» уполномоченного органа - МКУ «Комитет по закупкам администрации Аскизского района».
Суть дела: была размещена информация (документация, техническое задание, локальные сметные расчёты, проектная документация) о проведении электронного аукциона на выполнение работ по объекту: «Строительство детского
Арбитражный суд Забайкальского края рассмотрел дело по исковому заявлению ГУЗ «Краевая детская клиническая больница» к ООО «Оптомед» о взыскании штрафа за ненадлежащее соблюдение условий государственного контракта в размере 176173,50 руб.
Суть дела: ГУЗ «КДКБ» (Заказчиком) и ООО «Оптомед» (Поставщиком) заключен государственный контракт на поставку расходного материала (шприцы). Поставка товара осуществляется 2-мя партиями по заявке Заказчика, в течение 7 календарных дней с момента получения зая
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа рассмотрев кассационную жалобу ООО «ДальЗемПроект» по делу по иску ООО «ДальЗемПроект» к Комитету по управлению имуществом администрации городского округа «Город Чита» с требованиями о расторжении муниципального контракта на изготовление технических планов на инженерные сооружения, с постановкой на кадастровый учет и определении последствий расторжения муниципального контракта.
Суть дела: между комитетом (заказчиком) и обществом (подрядчиком) был заклю