Арбитражный суд Московского округа рассмотрев кассационную жалобу ГКУ МО "ДЕЗ" по иску ООО "НикМед" к ГКУ МО "ДЕЗ"о взыскании задолженности.
Суть дела: Между ГКУ МО "ДЕЗ" (заказчик) и ООО "НикМед" (поставщик) заключен государственный контракт на поставку анализаторов лабораторных.
В соответствии с пунктом 3.3 контракта поставка товара и ввод его в эксплуатацию осуществляется в течение 90 дней с момента заключения контракта, то есть до 16 марта 2016 года. Обязательства по поставке товара и вводу
"Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015 и (или) 2016 годах обязательств, предусмотренных контрактом" (ред. 09.12.2024)
Дата начала действия редакции: 01.01.2025
"О порядке списания заказчиком в 2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)"
Арбитражный суд Уральского округа рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу ООО "ОмСтрой" на постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда Пермского края.
Суть дела: Между пенсионным фондом (заказчик) и обществом «ОмСтрой» (подрядчик) заключен государственный контракт на строительство административного здания ОПФРФ по Пермскому краю и Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Перми. В соответствии с п.1.1 контракта подрядчик обязуется пос
20 февраля 2017
"О предоставлении заказчиками в 2016 г. отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) их списании при исполнении контрактов в рамках капитальных вложений за счет бюджетных средств".
24 января 2017
Ответ на вопрос: Неустойка по контракту начислена 28.12.2016 года. Поставщик согласился с начисленной неустойкой, оплатил 50 % неустойки 30.12.2016 года. Можно ли Заказчику в январе 2017 списать оставшиеся 50% неустойки на основании Постановления Правительства РФ № 190, если оно действует до 01.01.2017 года?
"О порядке осуществления заказчиком в 2016 году списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)"
"Об утверждении порядка списания заказчиком в 2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)"
Списание неустойки при условии об удержании ее суммы из оплаты
Заказчик начислил контрагенту пени за просрочку поставки и удержал их из оплаты, поскольку такой порядок расчетов стороны согласовали в контракте. Поставщик решил, что у заказчика были основания списать неустойку, и обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения.
Две инстанции встали на сторону заказчика, но кассация отменила акты и взыскала с него половину удержанных средств с процентами.
Мнение судов:
Разме
В новом выпуске видеорубрики «Просто о сложном» эксперт Института госзакупок Елена Воронкова рассматривает позиции Верховного Суда РФ, сформулированные в начале 2025 года по вопросу правомерности списания неустоек за ненадлежащее исполнение гарантийных обязательств по контрактам, заключенным в соответствии с Законом № 44-ФЗ