Одностронний отказ от исполнения
Суть спора: ООО «Гарант» оспорило одностороннее расторжение контракта на поставку подарочных наборов для жителей МО Сергиевское (СПб). Заказчик (администрация округа) отказался от исполнения договора, ссылаясь на нарушение сроков поставки, и включил поставщика в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).
Решение суда:
Расторжение признано недействительным.
Взыскано 6 000 руб. госпошлины с администрации в пользу истца.
Ключевые выводы:
Нет доказательств злостного нарушения условий контр
Суть спора: ООО «Гарант» требовало взыскать с администрации МО Сергиевское (СПб):
3 058 422 руб. – расходы на закупку товара
549 486 руб. – упущенную выгоду
66 894 руб. – затраты на банковскую гарантию
Причина иска: Администрация незаконно расторгла контракт на поставку подарочных наборов и отказалась принимать товар, что подтверждено предыдущими судебными решениями.
Решение суда:
Частично удовлетворен иск: Взыскано 549 486 руб. упущенной выгоды (разница между закупочной ценой и ценой
Суть спора:
Участник закупки выиграл электронный аукцион на поставку стендов и магнитно-маркерных досок для государственного заказчика (начальная цена контракта — 232 065,01 руб.). После заключения контракта поставщик не смог исполнить обязательства надлежащим образом:
Проблема с подтверждением происхождения товара. В заявке участник указал реестровые номера российской промышленной продукции, принадлежащие третьему лицу (производителю), но не подтвердил реальную возможность поставки именно э
КУ РА «Управление капитального строительства Республики Алтай» в соответствии со статьей 104 Федерального закона № 44-ФЗ представило в УФАС по РА сведения в отношении ИП для включения в Реестр недобросовестных поставщиков.
Суть дела: Уполномоченным органом Министерством экономического развития и туризма Республики Алтай на официальном сайте в сфере закупок размещено извещение о проведении запроса котировок на текущий ремонт крылец в здании КУ РА «УКС РА» по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Чаптыно
Арбитражный суд Краснодарского края, рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО «Инвестиционная строительная компания» к отделу капитального строительства администрации муниципального образования город Горячий Ключ о признании недействительным решения отдела капитального строительства администрации муниципального образования город Горячий Ключ об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта; о расторжении заключенного между ООО «Инвестиционная строительная компания» и отдело
Арбитражный суд Московской области рассмотрев дело по исковому заявлению ООО "ТЕХНОПРАЙМ" к Арбитражному суду Пензенской области с требованиями: взыскать с ответчика 329 757 рублей 96 коп. и расходы по уплате госпошлины размере 9 595
Суть дела: ООО «ТЕХНОПРАЙМ» был признан победителем электронного аукциона заключение Государственного контракта на поставку оригинальных картриджей и расходных материалов для копировально-множительной техники в Арбитражный суд Пензенской области. В соответствии с
Общество ООО «П…» обратилось в Арбитражный суд Республики Ингушетия к Министерству труда о признании незаконным решения государственного органа. Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства, суд приходит к следующему. При проведении открытого конкурса по определению поставщика предметом закупки являлись услуг по организации оздоровления и отдыха 600 детей в условиях загородного стационарного учреждения. По итогам с победителем конкурса был заключен контракт. Условиями
Суть иска: общество обратилось в Арбитражный суд с иском к учреждению о признании незаконным действий, выразившихся в принятии решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Из материалов дела следует, что между учреждением и обществом был договор на поставку противоопухолевых средств для государственных нужд.
Исходя из условий п. 4.5 договора, истец письмом от 30.06.2015 № 63 сообщил ответчику о готовности поставки требуемого препарата.
Однако, указанное сообщение истца ответчик
Общество обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с иском к министерству строительства о признании недействительной сделки по одностороннему отказу от исполнения государственного контракта. Из представленных материалов следует, что между министерством строительства, и ООО «К..» заключен государственный контракт на участие в долевом строительстве многоквартирного(ых) дома(ов) для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям.
Предметом контракта являлось приобретение истцом, путе
Администрация обратилась в арбитражный суд с требованием признать недействительным решение УФАС о невключении сведений в отношении общества в реестр недобросовестных поставщиков.
Суть жалобы: считает, что материалами подтверждено недобросовестное поведение общества при исполнении контракта и правомерность действий по одностороннему расторжению муниципального контракта, заключенного с ООО «ПЭК», по причине его ненадлежащего исполнения. Исследовав материалы дела, суд признает требования заявителя