Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 16.02.2023 № Ф01-6736/2022 по делу № А79-4609/2022
Стороны заключили строительный контракт. Заказчик принял результат полностью. Позднее подрядчик потребовал оплатить в том числе допработы, которые не учли в проектной документации.
Заказчик отказал. Соглашения об изменении контракта не заключали. Допработы не согласовывали, акты на них подрядчик представил только в суде. Результат уже оплатили в пределах твердой цены.
Три инстанции день
Суть дела: Общество направило Учреждению претензию с требованием об оплате дополнительных работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией, выполненных подрядчиком и оформленных актом о приемке формы КС-2 от 23.04.2021 № 6, справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 23.04.2021 № 4 на сумму 1 840 469 рублей 81 копейка.
Данная претензия оставлена заказчиком без исполнения, что послужило основанием для обращения Общества в арбитражный суд.
Решение: Требование удовлетвор
10 февраля 2023
Ответ на вопрос:Заказчик. 44-фз. Заказчик принял работы у Исполнителя в полном объеме и оплатил. Проверка выявила, что работы выполнены не в полном объеме. Заказчик обратился с претензией к Исполнителю о возврате денежных средств (за не полное выполнение работ). Исполнитель отказался. Какие есть варианты у Заказчика? ГК не предусмотрено, что в случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости Исполнитель осуществляет
03 февраля 2023
Ответ на вопрос: п. 20 Постановления Правительства РФ от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривает, что получатели средств федерального бюджета предусматривают в заключаемых ими государственных контрактах, исполнение которых (исполнение отдельного этапа по которым) осуществляется в декабре текущего финансового года и (или) в декабре последующих финансовых годов, условие об оплате поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, в
03 февраля 2023
Ответ на вопрос: У государственного заказчика на исполнении имеются контракты прошлых лет, по которым работы были выполнены с просрочкой, штрафные санкции к таким подрядным организациям будут применены заказчиком, лимиты бюджетных обязательств (ЛБО) получены, однако ЛБО были доведены Заказчику на новые КБК и при попытке перерегистрации в реестре контрактов в ЕИС система ЕИС не позволяет осуществить данное действие. Техподдержка ЕИС отвечает, что Заказчику надо изменить срок действия ГК и установ
01 февраля 2023
Ответ на вопрос: В ходе исполнения контракта, Заказчиком была начислена неустойка Исполнителю за ненадлежащее исполнение принятых обязательств по контракту. Оплата услуг произведена с учетом удержания неустойки (согласно условиям контракта). При размещении информации в ЕИС выходит ошибка: "Сумма фактической оплаты по указанному этапу исполнения контракта не совпадает с суммой планируемой оплаты по соответствующему этапу в информации о контракте". То есть сумма исполненных обязательств больше сум
В статье «Односторонний отказ от исполнения контракта и ведение претензионной переписки» Дмитрий Блинцов проводит сравнительный анализ различных оснований для одностороннего отказа стороны контракта (как заказчика, так и поставщика) от его исполнения, а также юридически значимых действий, подлежащих выполнению инициатором одностороннего отказа. Приведенный в статье обзор новейшей правоприменительной практики будет полезен всем, кто оказывается вовлечен в эту чреватую конфликтными ситуациями проц
Заключая контракт, предприниматель должен быть уверен в своей способности его исполнить, а также в том, что цена контракта покроет понесенные издержки и позволит извлечь прибыль. В связи с нарастанием во всем мире политически обусловленной неопределенности у многих хозяйствующих субъектов возникает дефицит такой уверенности. В результате они начинают воспринимать госзакупки как зону повышенного риска и отказываются от участия в них. Отсюда вытекает необходимость предоставления заказчикам более
01 февраля 2023
Ответ на вопрос: Заключен долгосрочный контракт на 3 года. Максимальное значение цены контракта 660 000 рублей . Порядок определения количества услуг на основании заявок Заказчика устанавливается как сумма произведений часов, указанных в заявке Заказчика на количество дней в отчетном периоде.Общее количество услуг не определено. Сумма разбита на 3 года равными частями, в 2022г. сумма превышена. Увеличить сумму контракта дополнительным соглашением нельзя. Необходимо закрыть год,может есть вариант
24 января 2023
Ответ на вопрос: По результатам электронного аукциона заключен контракт. Срок действия до 31.12.2022 г. Поставщик поставил товар в конце года и Заказчик не успел его оплатить. Документ о приемке подписан и теперь наша обязанность его оплатить. Сейчас необходимо внести изменение в финансирование и указать, что это остатки прошлого года. Но программа не дает изменить финансирование на 23 г. т.к. срок действия контракта до 22 г. Как нам законно выйти из ситуации? Ведь законом не предусмотрено измен