Суть жалобы: учреждение обратилось в арбитражный суд с исковыми требованиями к предпринимателю о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ. Между Учреждением (заказчик) и Предпринимателем (подрядчик) заключен контракт по предмету выполнение работ по устройству ограждения территории. Согласно пункту 6 контракта срок выполнения работ: в течение 45 календарных дней с момента подписания контракта, следовательно, работы должны быть выполнены ответчиком не позднее 19.09.2015. Однако фак
Заказчиком – Администрацией объявлен электронный аукцион.
Предмет - «Выполнение работ по строительству многоквартирного дома в муниципальном образовании на условиях «под ключ». На участие в аукционе подано шесть заявок, все допущены к участию в аукционе, победителем признано Общество «С…». По итогам аукциона в УФАС Псковской области поступила жалоба.
Суть жалобы: по мнению заявителя, его права и законные интересы нарушены следующими действиями заказчика, положения документации об аукционе соде
21 июня 2016
Ответ на вопрос: Является ли нарушением не установление в проекте контракта порога снижения начальной (максимальной) цены контракта и не предусмотрение возможных случаев снижения НМЦК на двадцать пять и более процентов?
Предметом спорной закупки является поставка химических реактивов. Как следует из материалов дела, по итогам торгов между заказчиком и поставщиком заключен контракт, по условиям которого поставщик обязуется поставить химические реактивы для нужд заказчика в точном соответствии со спецификацией, а заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар. Срок поставки: в течение 30 дней календарных дней с момента заключения контракта. За просрочку исполнения контракта решением Арбитражного суда Тв
По итогам проведения торгов между Управлением (Заказчик) и Предприятием (Застройщик) заключен муниципальный контракт, согласно которого Застройщик взял на себя обязательство построить (создать) многоквартирный дом «под ключ» и после получения разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию передать Заказчику квартиры, в количестве 14 штук, а Заказчик обязался произвести финансирование объекта долевого участия в рамках утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Срок передачи Застройщико
В Дагестанское УФАС России поступила жалоба заявителя, по мнению которого, заказчиком установлены требования к месту выполнения работ, являющихся предметом аукциона, ограничивающих количество участников закупки. Исследовав имеющиеся материалы, комиссия установила следующее. На официальном сайте были размещены извещение (с изменениями) и аукционная документация на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома. В документации
В антимонопольный орган Республики Саха(Якутия) была подана жалоба на установленные в документации излишние требования к участникам закупки о наличии копий документов, подтверждающих отсутствие обременения, обязательств перед третьими лицами и о необходимости подтверждения участниками закупки размещения проектной декларации в средствах массовой информации и в сети Интернет признается обоснованным на основании следующего.
Предметом закупки является долевое строительство 4 квартир в с. Оленек по
По итогам проведения электронного аукциона сторонами заключен государственный контракт, согласно которому истец (исполнитель) по заданию ответчика (заказчик) обязался оказать услуги по созданию подсистемы обеспечения безопасности информации и оценке соответствия требованиям по безопасности информации итоговой аттестации обучающихся. Контрактом определены цена услуг и сроки оказания услуг. Однако контракт не содержит условия о том, что окончание срока действия контракта влечет прекращение обязате
По результатам запроса котировок между истцом (заказчик) и ответчиком (поставщик) заключен контракт на поставку оригинальных расходных материалов для оргтехники. В задании установлено, что товар должен быть новым и оригинальным, по качеству соответствовать стандартным фирм-производителей, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не переделанным, не перезаправленным, не подверженным переработке или какой-либо модификации и не содержащим восстановленных элементов, без дефектов материалы и изг
По результатам проведения электронного аукциона заключен государственный контракт на поставку офисной мебели. По условиям заключенного контракта поставщик обязуется выполнить заказчику поставку офисной мебели (товар). Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный и установленный товар в срок, установленный контрактом. Как следует из материалов дела и пояснений представителя истца, ответчик осуществил поставку товара и произвел его сборку и установку с нарушением установленных контрактом сро