Общество ООО «П…» обратилось в Арбитражный суд Республики Ингушетия к Министерству труда о признании незаконным решения государственного органа. Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства, суд приходит к следующему. При проведении открытого конкурса по определению поставщика предметом закупки являлись услуг по организации оздоровления и отдыха 600 детей в условиях загородного стационарного учреждения. По итогам с победителем конкурса был заключен контракт. Условиями
В Оренбургское УФАС поступила жалоба общества на действия Управления строительства.
Суть жалобы: заявитель ссылается на то, что установленный в извещении о проведении аукциона порядок оплаты контракта, без учета возможного снижения цены контракта не соответствует требованиям Закона о контрактной системе.
Позиция заказчика: аукционная документация соответствует требованиям Закона о контрактной системе, в графе указан план оплаты. Рассматривая жалобу, УФАС пришла к следующему.
Объектом закупки
17 августа 2016
Ответ на вопрос: Обязательно ли в договорах, заключенных по п.4 или по п.5 части 1 статьи 93 №44-ФЗ, прописывать: \"Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора\"? Если этой фразы в договоре нет, является ли это нарушением по 44-ФЗ?
15 августа 2016
Ответ на вопрос: У нас заключен контракт с поставщиком на ремонтные работы, в ходе работ хотели вместо линолеума постелить плитку. Можно ли составить дополнительно соглашение, и за какой период времени нужно вывесить на сайте госзакупок ?
Суть жалобы: в УФАС по Пензенской области поступило обращение государственного заказчика о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков, в связи с односторонним отказом от исполнения государственного контракта. В результате проведения проверки исполнения контракта установлено следующее. Предметом закупки при проведении электронного аукциона являлось выполнение работ по ремонту служебных помещений. Согласно протоколу рассмотрения единственной заявки электронный аукцион признан несосто
Общество обратилось в Арбитражный суд с иском о взыскании с ответчика неустойки за нарушение срока окончания выполнения работ в размере 10% от суммы договора. Решением суда отказано в иске. Не согласившись, учреждение обратилось с жалобой в кассационную инстанцию.
Суть жалобы: заявитель не согласен с выводами судов относительно того, что невозможность выполнения ответчиком спорных работ обусловлена недостатками проектной документации, переданной ему заказчиком. Как следует из материалов между У
Как видно из материалов дела, Учреждение обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к обществу о взыскании штрафа за неисполнение государственного контракта.
Суть жалобы: Общество, ссылается на нарушение судами норм материального и процессуального права, несоответствие их выводов имеющимся в деле доказательствам, неприменение по заявлению ответчика положений статьи 333 ГК РФ. Как установлено судами, Учреждение (заказчик) и Общество (поставщик) по результатам проведения открытого
09 августа 2016
Ответ на вопрос: Заключен контракт на поставку рыбы свежемороженой (пикша), путем проведения электронного аукциона, в контракте прописан пункт: Срок годности (реализации) Товара, на момент его поставки должен составлять не менее 80 % от общего срока годности (реализации) Товара. Поставщик предлагает нам рыбу со сроком годности до ноября месяца этого года, ссылаясь на то, что пикша ловится только в феврале. Нарушает ли поставщик условия контракта, поставляя нам рыбу с таким сроком годности, и что
09 августа 2016
Ответ на вопрос: Возможно ли внесение в проект контракта на закупку ГСМ пункта: \"в случае снижения цены на бензин, отпускаемый физическим лицам, цена заключенного контракта должна быть снижена на основании пп. а) 1 части 1 статьи 95 ФЗ № 44-ФЗ без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта.\"
04 августа 2016
"Об утверждении типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд автономного округа"