20 августа 2025
Ответ на вопрос: Уточнение вопроса №0003041 у нас два вида отклонения УПД. "Отклонено при рассмотрении" - это простой вид отклонения при опечатке в УПД. в этом случае тоже необходимо штрафовать? при этом УПД выставлен вовремя.
Суть спора: ФГБУ «Рослесинфорг» взыскивало с Минлесхоза Иркутской области 635 530 руб. задолженности по госконтракту № 2804 от 16.05.2022 на внесение изменений в лесной план региона.
Позиция сторон: Истец: работы выполнены и сданы в срок (документ о приемке размещен в ЕИС 19.12.2022), замечания устранены 26.01.2023.
Ответчик: удержал неустойку за просрочку, так как акт подписан только 06.10.2023.
Решения судов:
Первая инстанция (19.11.2024): иск удовлетворен.
Апелляция (14.03.2025): решен
31 июля 2025
Ответ на вопрос: Заключили контракт на поставку оборудования. Поставка товара в течении 90(девяносто) календарных дней с момента заключения контракта. Контракт заключен 28 марта 2025 года. На сегодняшний день товар не поставлен. С какого дня считать просрочку по товару и как посчитать 90 дней, с 28 марта или на следующий день? 29 марта выходной.
29 июля 2025
Ответ на вопрос: Заказчиком, федеральным лечебным учреждением заключен типовой контракт на поставку мед оборудования, Поставщик поставку осуществил в срок, Заказчик в свою очередь не имеет возможности оплатить товар по причине не поступления финансирования главного распорядителя бюджетных средств, т.е. Минздрава России. Соглашение о выделении федеральной субсидии между Учреждением и Министерством здравоохранения Российской Федерации подписано в срок. Денежные средства отображаются в плане финанс
22 июля 2025
Ответ на вопрос: Прошел аукцион по сносу здания, подрядчик определен. В процессе выполнения работ выяснилось, что часть работы не может быть выполнена по причине проходящей газовой трубы, указанную причину устранить Заказчику и подрядчику самостоятельно не представляется возможным, т.к. необходимо обращаться в специализированную организацию. У подрядчика произошла просрочка исполнения обязательств по контракту, какие действия в данной ситуации предпринять Заказчику? Выставить претензию исполните
16 июля 2025
Ответ на вопрос: 1. Обязан ли Заказчик списывать начисленные пени по ПП РФ 783 от 04 июля 2018 года или он списывает их в случае получения письма от Поставщика? У нас ситуация, что списать хотим, а Поставщик письмо не присылает. И если это обязанность, то как ее выполнить при отсутствии документов от Поставщика? 2. Обязан ли Заказчик начислять пени по просрочке направления документов в ЕИС Поставщиком, в том числе корректировок? У нас поступил документ о приемке 01.07.2025 02.07.2025 был возвращ
Суть спора: ИП Короткова Е.А. выполнила работы по капитальному ремонту здания терапевтического корпуса больницы на сумму 3 109 285,38 руб., однако заказчик в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта (решение от 23.11.2023) и не произвел оплату.
Требования иска:
Признать незаконным односторонний отказ от контракта.
Взыскать 3 109 285,38 руб. за выполненные работы.
Взыскать 722 597,92 руб. неустойки за просрочку оплаты.
Позиция ответчика:
Работы выполнены с нарушениями (н
Суть спора: В 2022 году стороны заключили контракт на 6,45 млн руб. (50% — аванс). Поставщик исполнил обязательства: оборудование поставлено, подписаны акты приемки (14.11.2022). Заказчик перечислил оставшиеся 3,23 млн руб. на лицевой счет поставщика в казначействе, но деньги не были зачислены из-за ошибок в реквизитах и возвращены в бюджет. Заказчик не произвел повторную оплату, сославшись на отсутствие средств и казначейское сопровождение.
Позиция судов:
Задолженность подтверждена: Акты пр
11 июля 2025
Ответ на вопрос: В 2024 года по контракту были нарушены сроки исполнения контракта. Велась претензионная работа с подрядчиком на выполнение работ по разработке ПСД. Пени за просрочку, выставленные через ЕИС, он не оплатил. В итоге контракт был расторгнут в одностороннем порядке, и подрядчик был включен в РНП. При проверке учреждения в 2025 году проверяющий указал, что Заказчик ДОЛЖЕН был через суд стребовать с подрядчика штраф за неисполнение контракта в размере 10% от суммы контракта. Вопрос: э
07 июля 2025
Ответ на вопрос: Подскажите, срок поставки 15 календарных дней и последний день выпал на субботу, с какого числа считать неустойку, воскресенье входит в расчет или с понедельника все таки?