23 августа 2018
Ответ на вопрос: 06.08.2018 г. приняли решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в связи с ненадлежащим исполнением контракта со стороны исполнителя (контракт на охрану объекта не выходили на работу с 01.01 по 03.01.2018 г. и с 01.08. по настоящее время не появляются. Уведомления о вручении решения нет пришел отчет о неудачной попытке вручения. Но со стороны исполнителя пришло письмо от 10.08.2018 с требованием отменить решение. Так как было повторное нарушения, им было отказано.
Подрядчик просрочил строительные работы из-за продолжительных ливней.
Он потребовал снизить неустойку за счет дней плохих погодных условий.
Однако суды указали, что осадки - это прогнозируемое событие, поэтому они не могут рассматриваться в качестве непреодолимой силы.
С подрядчика взыскали неустойку в полном размере.
Документы: Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 17.07.2018 по делу № А56-22859/2017
Читать первоисточник: Информационный портал закупок (22.08.2018)
17 августа 2018
Ответ на вопрос: Заключен контракт на поставку оборудования для социальной, психологической, профессиональной, экспертно-реабилитационной диагностики для оснащения педиатрического бюро медико-социальной экспертизы. Срок поставки – до 10 августа 2018 г. Действия самого контракта заканчиваются 31 августа 2018 г. Как в данной ситуации действовать Заказчику, собираемся выставлять пеню за нарушение сроков поставки. С какого момента мы должны начислить пеню с 10.08.2018 г. или ждать окончания действия
16 августа 2018
Ответ на вопрос: Осуществлена закупка товаров легкой промышленности, попадающая под ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 августа 2014 г. N 791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности» (халаты, перчатки нитриловые). Согласно постановлению: - осуществление заказчиками закупки товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд со
14 августа 2018
Ответ на вопрос: В ходе исполнения договора (по 44-ФЗ) на поставку продуктов Заказчик согласно договору составляет односторонние Акты о ненадлежащем исполнении договора и направляет их Поставщику. Оплата Заказчиком происходит ежемесячно. Может ли Заказчик на основании Актов о ненадлежащем исполнении договора выставить неустойку в конце исполнения договора или должен выставлять неустойку ежемесячно?
13 августа 2018
Ответ на вопрос: Заказчик заключил контракт на поставку компьютеров и периферийного оборудования от 20.07.2018г. По условию контракта Поставщик самостоятельно доставляет товар Заказчику в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, поставка товара осуществляется разово и в полном объёме. За неисполнение или ненадлежащее исполнение, за нарушение сроков поставки контрактом предусмотрена Ответственность сторон: «6.2. В соответствии с пунктом 10 Правил, утверждённых постановлением Правитель
07 августа 2018
Ответ на вопрос: С единственным поставщиком 26.06.2018 был заключен государственный контракт на поставку овощей свежих, срок поставки товара по условиям государственного контракта по 30.06.2018 года, срок действия контракта по 30.07.2018 года. 29 июня 2018 года, Заказчик направил Поставщику письмо о необходимости приостановки поставки, в связи с невозможностью создать оптимальные условия для хранения продукции. Но не смотря на приостановку поставок продукция была поставлена и принята грузополуча
02 августа 2018
Ответ на вопрос: В договоре прописано Постановление 1063 применяемое при начислении штрафов и неустоек. Срок договора истек, можем ли мы насчитать неустойку по договору и если можем то какое нам в этом случае применить Постановление 1063, действующее на момент заключения договора или 1042?
30 июля 2018
Ответ на вопрос: Договор по 44-фз. В условиях договора на поставку ГСМ по оплате прописано: оплата по получению документов: товарной накладной, счета-фактуры, счет на оплату в течение 10 дней. Но в разделе приемки прописано, что приемка осуществляется по документам: товарной накладной, счета-фактуры, счет на оплату , а также паспорта на товар и декларации соответствия на товар. Поставщик неоднократно добровольно, в сроки установленные договором не предоставляет декларации и паспорта на ГСМ. Пред
27 июля 2018
Ответ на вопрос: Заказчик заключил договор на услуги по организации и обеспечению доступа к сети Интернет на сумму 210 000р. (35 000 в месяц) Оказание услуг ежемесячно, в течение 6 месяцев (с 1 февраля по 31 июля) , оплата ежемесячно. За полгода Исполнитель так и не оказал услуги. Помогите рассчитать неустойку (за просрочку и за неисполнение)