Суть спора: ГБУ «ХОЗУ» взыскивало с подрядчика неустойку (15,5 млн руб. + 12,6 млн руб.) и убытки (707 тыс. руб.) за:
Неустранение недостатков в монтаже окон и фасада здания в гарантийный срок.
Просрочку устранения дефектов (2021–2024 гг.).
Решения нижестоящих судов:
Арбитражный суд Приморского края (05.11.2024): Взыскал 10,5 млн руб. неустойки (сниженной по ст. 333 ГК РФ). Отказал в остальных требованиях (убытки возмещены добровольно).
Апелляция (03.03.2025): Вернула жалобу ответчика
В случае наличия обоюдной вины сторон в нарушениях срока исполнения контракта исполнитель вправе потребовать уменьшения размера неустойки.
Суд пришел к выводу о наличии обоюдной вины, как заказчика, так и подрядчика в нарушении сроков выполнения работ по контракту, в связи с чем, размер имущественной ответственности подрядчика, на основании статьи 404 ГК РФ был уменьшен на 50% (в два раза).
По общему правилу, неустойка имеет компенсационный, но не карательный характер, и не может служить сред
18 апреля 2025
Ответ на вопрос: По контракту Поставщик просрочил поставку товара, за что Заказчик начислил пени, размер которой составил менее 5% от цены контракта. Вправе ли Заказчик после признания факта просрочки Поставщиком, списать пени по ПП №783 от 04.07.2018г., если контракт потом был расторгнут по причине невозможности Поставщика поставить оставшуюся часть товара (неуважит причина), по соглашению сторон с уплатой штрафа за неисполнение? Будет ли считаться такой контракт исполненным и будет ли действ
11 апреля 2025
Ответ на вопрос: Как применять Постановление Правительства РФ от 04.07.2018 N 783 в спорных случаях:1. неустойка более 5%, но менее 20%, Поставщик оплачивает часть неустойки и она становится 5 %, Заказчик должен списать эти 5 %?
2. К контракту заключались доп.соглашения на увеличение цены контракта. Считать неустойку от новой цены?
3. Стороны подписывают расторжение контракта на часть товара, Заказчик неустойку списывает в размере 5 % от цены контракта или от суммы, на которую исполнен контрак
07 апреля 2025
Ответ на вопрос: В каждом регионе создан уполномоченный орган по размещению закупок (централизовано), от заказчиков, у которых НМЦК, например, свыше 1 млн.руб. Подскажите пожалуйста, если заказчик решит сам разместить закупку без направления в уполномоченный орган, что за это грозит и какие могут быть последствия?
26 марта 2025
Ответ на вопрос: Ранее задавали вопрос - Ваш ответ совсем не соответсвует вопросу.
Заданный вопрос: 0010950 Электронное актирование по 44-ФЗ. Подрядчик своевременно выполнил работы. В последний день срока выполнения работ Подрядчик направил через ЕИС акт выполненных работ. Заказчик и строительный контроль в течении 20 рабочих дней проверяли Акт на соответствие выполненных работ. На 19-тый рабочий день Заказчик вернул Акт с мотивированным отказом ( не верно был указан этап работ и фактическая дат
24 марта 2025
Ответ на вопрос: Электронное актирование по 44-ФЗ. Подрядчик своевременно выполнил работы. В последний день срока выполнения работ Подрядчик направил через ЕИС акт выполненных работ. Заказчик и строительный контроль в течении 20 рабочих дней проверяли Акт на соответствие выполненных работ. На 19-тый рабочий день Заказчик вернул Акт с мотивированным отказом ( не верно был указан этап работ и фактическая дата выполненных работ, т.е. выявлены ошибки в самом Акте. Подрядчик согласился, сразу же испр
20 марта 2025
Ответ на вопрос: Заказчик заключил контракт на выполнение работ по ремонту здания, по результатам проведенного аукциона. Согласно контракта было предусмотрено, что вместе с результатами выполненных работ (этапа выполненных работ) подрядчик обязан передать заказчику следующие документы: а) счет и/или счет-фактуру; б) акт о приемке выполненных работ (форма КС-2); в) справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);г) исполнительную документацию.
В составе документов, размещенных подряд
06 февраля 2025
Ответ на вопрос: Подскажите, пожалуйста, что означает фраза "невыполнение объема работ в контрактах по пассажирским перевозкам"? Например, если автобус вместо 6 положенных рейсов за определенный период времени (по условиям контракта) совершает 3 рейса. Будет ли являться это нарушением выполнения объема работ (в км.) ?
04 февраля 2025
Ответ на вопрос: Заказчик обратился в суд. так как при эксплуатации объекты вскрылись дефекты в работе Подрядчика (подрядчик их не устранил). При исполнении контракта ему была начислена пеня за просрочку исполнения контракта , которая не превышает 5% цены контракта. Ели у заказчика законные основания не списывать ему эту пеню.