01 сентября 2023
Ответ на вопрос: За пять дней до окончания срока исполнения обязательств по контракту подрядчик включен в РНП по решению другого заказчика, к выполнению работ по нашему контракту он не приступал. Можем ли мы уже сейчас инициировать процедуру одностороннего расторжения контракта или нужно дождаться окончания срока выполнения работ?
31 августа 2023
Ответ на вопрос: Подскажите алгоритм действий по возврату аванса в случаи одностороннего расторжения контракта в виду неисполнения Подрядчиком своих обязательств? Обеспечение контракта было предоставлено банковской гарантией, сумма банковской гарантии равняется сумме выплаченного аванса.
Суть спора:
ООО «Россы» оспаривало односторонний отказ администрации г. Анапа от исполнения муниципального контракта на строительство клуба (сумма 109,3 млн руб.).
Ключевые нарушения подрядчика:
Нарушение сроков: Не начаты работы по 8-15 этапам (отставание от графика – 101 день).Последний рабочий день зафиксирован 21.07.2022 при сроке завершения этапов к 10.08-21.09.2022.
Невыполнение обязательств: Не предоставлены проектная документация и журналы работ (п. 8.14, 8.15 контракта). Не устра
18 августа 2023
Ответ на вопрос: По заключенному в порядке 44-ФЗ контракту стороны подписали соглашение о расторжении контракта. Основанием расторжения стало письмо поставщика о невозможности поставить товар. В тексте соглашения о расторжении контракт имеется пункт "Стороны претензий друг к другу не имеют". Однако следом за соглашением заказчик просит поставщика уплатить штраф за неисполнение контракта, ссылаясь на требование 44-ФЗ и срок исковой давности, что формулировка об отсутствии претензий не исключает з
09 августа 2023
Ответ на вопрос: Контракт заключен по итогам электронного аукциона. Стороны заключили соглашение о расторжении контракта по соглашению Сторон. Имеет ли право Заказчик заключить контракт со вторым участником ?
07 августа 2023
Ответ на вопрос: Имеет ли право заказчик снять финансовые обязательства с контракта на основании подписанного обеими сторонами акта сверки без заключения соглашения о расторжении.
03 августа 2023
Ответ на вопрос: Контракт заключен 15.03.2022. Поставка - с даты заключения контракта по 31.05.2023 года. Поставка осуществляется один раз в месяц по заявке Заказчика. По условиям контракта - Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту. У Заказчика отсутствует потребность в товаре, Поставщик отказывается расторгать по соглашению сторон. На данный момент контракт не закрыт. Каким образом заказчик может закрыть контра
30 июля 2023
Ответ на вопрос: Получили уведомление от Исполнителя о прекращении действия договора в связи со смертью директора организации(ИП).Договор заключен по п.4 ст.93 44-ФЗ. Исполнитель предоставил уведомление о прекращении действия договора, св-во о смерти и информационное письмо о новом Исполнителе (ИП) и реквизитах. Какие действия с нашей стороны? Достаточно ли уведомления о прекращении договора или нужно делать расторжение договора в одностороннем порядке.
27 июля 2023
Ответ на вопрос: Заказчик расторгает контракт с поставщиком по соглашению сторон. Контракт полностью не исполнен. Вправе ли заказчик на основании п.17.1 ч.1 ст. 95 44-ФЗ заключить контракт со вторым участником закупки при расторжении контракта с поставщиком по соглашению сторон?
Суть дела: индивидуальный предприниматель обратился в Арбитражный суд Алтайского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации , к муниципальному казенному учреждению «Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» и к акционерному коммерческому банку «Абсолют банк» о признании действий банка в виде удовлетворения банком требования учреждения по банковской гарантии незаконными; о взыскании неосноват