28 августа 2025
Определение ВС РФ от 7 августа 2025 г. № 305-ЭС25-7468
Между заказчиком (ответчик) и подрядчиком (истец) в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ, был заключен контракт на выполнение работ. Условия контракта предусматривали выполнение работ в срок до 20 апреля 2024 года, при этом срок действия контракта был ограничен 30 июня 2024 года (Определение ВС РФ от 7 августа 2025 г. № 305-ЭС25-7468). Ни на дату окончания выполнения работ, ни на дату окончания действия контракта подрядчик работы не выполнил. 3 июля 2024 года заказчик сформировал и разместил в
26 августа 2025
Ответ на вопрос: В соответствии с ч. 14 ст. 95 Закона 44-ФЗ, Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в со
08 августа 2025
Суть спора: ИП Болдырев К.Д. (истец) поставил больнице (ответчик) 10 принтеров "Катюша" (КТРУ 26.20.16.120-00000101) по контракту от 19.03.2025 № 87 на сумму 680 000 руб. Больница отказалась принимать товар, ссылаясь на несоответствие спецификации (указан номер записи в реестре промышленной продукции 10596233, относящийся к многофункциональным устройствам).
Выводы суда:
Поставленный товар полностью соответствует условиям контракта (принтеры, а не МФУ)
Номер в реестре указан в разделе "Стран
08 августа 2025
Ответ на вопрос: В течение года Поставщик осуществлял поставку продуктов питания согласно условиям договора. Однако на текущий момент поставщик не может поставить товар. Согласно письмам производителей, указанных в договоре, производство товара прекращено в связи с отсутствием сырья. В связи с чем поставщик предлагает к замене аналогичный товар других производителей. На каком основании заказчик может расторгнуть договор в одностороннем порядке? Ведь в данном случае нет неоднократного нарушения с
*ограниченная версия
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, которые предусмотрены гражданским законодательством для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если такое право было предусмотрено контрактом (ч. 9 ст. 95 Закона № 44-ФЗ).
В предлагаемой статье рассмотрим особенности одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта на выполнение работ по основанию, предусмотренному п. 2 ст. 715 ГК РФ (в связи с н
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, которые предусмотрены гражданским законодательством для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если такое право было предусмотрено контрактом (ч. 9 ст. 95 Закона № 44-ФЗ).
В предлагаемой статье рассмотрим особенности одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта на выполнение работ по основанию, предусмотренному п. 2 ст. 715 ГК РФ (в связи с нарушением сроков выпол
Суть спора: ООО «Монолит» (подрядчик) оспаривало законность одностороннего отказа МКУ «Управление капитального строительства» (заказчик) от исполнения муниципального контракта от 24.12.2021 № Ф.2021.013704 на строительство школы. Основанием отказа стало нарушение подрядчиком сроков выполнения первого этапа работ.
Ход процесса:
Арбитражный суд Кировской области (03.03.2023) – отказал в иске.
Второй арбитражный апелляционный суд (19.05.2023) – оставил решение без изменений.
Арбитражный суд к
Суть спора: АО «ПромМонтажСтрой» (подрядчик) оспаривало решение муниципального учреждения «Управление капитального строительства» (заказчик) об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от 06.09.2021 № Ф.2021.008633 на строительство здания школы.
Судебные инстанции:
Арбитражный суд Кировской области (30.05.2023) – отказал в иске.
Второй арбитражный апелляционный суд (13.09.2023) – оставил решение без изменений.
Арбитражный суд Волго-Вятского округа (кассация) – подтвердил
30 июля 2025
Ответ на вопрос: В контракте, заключенном в результате проведения электронного аукциона, на ликвидацию несанкционированных свалок срок оказания услуг (выполнения работ) с момента заключения контракта до 01 августа 2025 года. Подрядчик к работам не преступал и ищет поводы не приступать к выполнению работ. Наши действия по окончанию срока выполнения работ? 01.08.2025 г. мы направляем претензию через ЕИС о том, что срок выполнения работ закончился и, начиная со 02.08.2025 г. начинается начисление п