"Об утверждении Порядка списания заказчиком в 2016 году начисленных сумм неустоек (штраф,пеней) по контрактам,заключенным в целях обеспечения нужд Московской области"
06 июля 2016
"О порядке осуществления списания заказчиком Камчатского края в 2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным для обеспечения нужд Камчатского края"
"О порядке осуществления списания заказчиком Камчатского края в 2015 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным для обеспечения нужд Камчатского края"
01 июля 2016
Ответ на вопрос: Каков алгоритм выставления претензии и штрафов в случае не исполнения контрактов? В нашем случае по контракту по дератизации и дезинсекции оказание услуг происходит 1 раз в месяц в течении года. В мае и июне к нам не приезжали и услуги не оказывались. Юристами была написана претензия. Раньше у нас был юрист, который когда выставлял претензию, всегда прописывал штрафы на момент выставления претензии. Новый говорит, что штрафы и пеню мы можем выставить только после того, как они н
По итогам проведения открытого аукциона в электронной форме, между истцом (поставщиком) и ответчиком (заказчиком) подписан государственный контракт.
Предмет закупки - поставка лекарственных препаратов согласно спецификации, являющейся приложением к контракту. По условиям контракта истец обязался поставить лекарственные препараты в соответствии п.1.1 контракта, а ответчик – принять их и оплатить.
Суть жалобы: по контракту ответчиком товар был получен, но не оплачен, в связи с чем, истец начисли
По итогам проведения электронного аукциона в Белгородской УФАС поступила жалоба на положения документации.
Суть жалобы: положения проекта контракта в части размера пени, начисляемой за просрочку исполнения подрядчиком обязательств по контракту, не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063, а также в проекте контракта не содержится информация о всевозможных значениях размеров штрафов.
Объект закупки – выполнение работ по капитальному ремонту водовода, начальн
Суть жалобы: учреждение обратилось в арбитражный суд с исковыми требованиями к предпринимателю о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ. Между Учреждением (заказчик) и Предпринимателем (подрядчик) заключен контракт по предмету выполнение работ по устройству ограждения территории. Согласно пункту 6 контракта срок выполнения работ: в течение 45 календарных дней с момента подписания контракта, следовательно, работы должны быть выполнены ответчиком не позднее 19.09.2015. Однако фак
На официальном сайте www.zakupki.gov.ru заказчиком было размещено извещение о проведении электронного аукциона.
Предмет закупки - изготовление и монтаж рельефного кованного ограждения для пешеходного перехода.
Суть жалобы: заявитель указывает на нарушения заказчиком закона о контрактной системе в аукционной документации, обосновав, что в силу ч. 4 ст. 105 Закона о контрактной системе обжалование положений аукционной документации подается до окончания срока подачи заявок. В ходе рассмотрения ма
Предметом спорной закупки является поставка химических реактивов. Как следует из материалов дела, по итогам торгов между заказчиком и поставщиком заключен контракт, по условиям которого поставщик обязуется поставить химические реактивы для нужд заказчика в точном соответствии со спецификацией, а заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар. Срок поставки: в течение 30 дней календарных дней с момента заключения контракта. За просрочку исполнения контракта решением Арбитражного суда Тв
Из материалов дела следует, что между администрацией (участник долевого строительства) и обществом (застройщик) заключен муниципальный контракт. В соответствии с пунктом 1.1 контракта застройщик обязался в предусмотренный контрактом срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом с подводящими сетями и благоустройством прилегающей территории, и после получения разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию передать участнику долевого строител