* ограниченная версия
Порядок одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта детально регламентирован в ч. 9–16 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. Несоблюдение порядка расторжения контракта в случае одностороннего отказа от исполнения контракта — административное правонарушение, ответственность за которое установлена ч. 6 ст. 7.32 КоАП РФ: для должностных лиц предусмотрен штраф в размере 50 тыс. руб., а для юридических — 200 тыс. руб.
При этом контрольный орган в сфере закупок откажет во включени
Порядок одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта детально регламентирован в ч. 9–16 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. Несоблюдение порядка расторжения контракта в случае одностороннего отказа от исполнения контракта — административное правонарушение, ответственность за которое установлена ч. 6 ст. 7.32 КоАП РФ: для должностных лиц предусмотрен штраф в размере 50 тыс. руб., а для юридических — 200 тыс. руб.
При этом контрольный орган в сфере закупок откажет во включении информации о поставщи
18 июля 2025
Ответ на вопрос: Порядок расторжения контракта в одностороннем порядке (заключенного на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ)
16 июля 2025
Ответ на вопрос: Просим пояснить процедуру одностороннего расторжения контракта.
25.07.2025 планируется размещение информации в Гис ЕИС об одностороннем расторжении контракта. Когда одностороннее расторжение вступит в законную силу? Просит образец заполнения форму одностороннего расторжения контракта.
В какой срок,по какой форме и какие документы нужно направить в УФАС для включения подрядчика в РНП?
Когда можно заключить контракт со вторым участником ? Как происходит заключение контракта
14 июля 2025
Ответ на вопрос: Возможен ли односторонний отказ от исполнения контракта со стороны Заказчика в случае если срок поставки товара окончен, срок действия контракта ещё не окончен, контракт безобъёмный выбран частично, Поставщик отказывается подписывать соглашение о расторжении.
Заказать дополнительно товар не представляется возможным и продлить срок поставки потому что это существенное условие
Корректен ли будет односторонний отказ?
Суть спора: ИП Лебедев Н.В. (подрядчик) выполнил работы по отделке фасада школы на сумму 13 291 619,96 руб. по контракту от 03.06.2022. Школа отказалась подписывать акты приемки и в одностороннем порядке расторгла контракт, ссылаясь на несогласованную замену утеплителя («Басвул» вместо «Техновент»). Отсутствие подписанных актов скрытых работ. Подрядчик устранил замечания, но приемка не состоялась. Школа также инициировала включение ИП в реестр недобросовестных поставщиков, но УФАС отказало.
Реш
Суть спора: ООО «Спецбезопасность» выполнило работы по капитальному ремонту системы пожарной сигнализации в школе на сумму 1 423 296,27 руб. по контракту от 08.06.2021. Заказчик отказался подписывать акты приемки и в одностороннем порядке расторг контракт, ссылаясь на нарушения в несоответствии кабель-каналов проекту (установлены 20×40 вместо предусмотренных). Отсутствие извещателя в кабинете № 34. Подрядчик устранил замечания, но оплата не поступила. Школа также потребовала выплаты неустойки и
Суть спора: ООО СК «Эллада» выполнило работы по контракту № 608 от 23.03.2021 (капремонт полов в интернате) на сумму 5 732 737,95 руб., но заказчик отказался принимать работы, ссылаясь на несоответствие материалов (линолеум без тканевой основы, однотонная плитка вместо многоцветной).
Решение судов:
Первая инстанция (18.02.2022) и апелляция (29.04.2022) отказали в иске, так как: Подрядчик использовал материалы, не предусмотренные контрактом, без согласования с заказчиком. Скрытые работы не бы
09 июля 2025
Ответ на вопрос: По результатам аукциона (СМП) в феврале заключен контракт на благоустройство детской площадки. Срок выполнения работ с даты заключения контракта по 29.08.2025 . Средства федеральные. Подрядчик на работы так и не вышел, обещает, но не приступает к работам. Как посодействовать на него и имеем ли мы право расторгнуть с ним контракт в одностороннем порядке уже?
Суть спора: ООО «СК-Групп» (подрядчик) заключило с УМВД по Приморскому краю (заказчик) контракт на ремонт квартир. Заказчик отказался от исполнения контракта, сославшись на нарушение сроков подрядчиком. Подрядчик обратился в суд, считая отказ незаконным, так как задержка произошла из-за отсутствия доступа к объекту.
Судебные решения:
Первая инстанция (Арбитражный суд Приморского края, 12.07.2023) – удовлетворила иск, признав отказ заказчика незаконным.
Апелляция (5-й ААС, 13.10.2023) – отме