23 июля 2021
Ответ на вопрос: Если контракт исполнен с просрочкой, при этом на часть услуг было расторжение по соглашению сторон, т.к. услуги не потребовались из-за ограничений по ковиду, то от какой суммы рассчитывать пени: от общей цены контракта или от фактической на основании акта (за вычетом не потребовавшихся услуг)
19 июля 2021
Ответ на вопрос: По 44-ФЗ осенью 2020г. был заключен контракт на замену лифтов со сроком исполнения до конца декабря. Срок исполнения однократно продлевался (основная причина - в связи с эпидемиологической ситуацией). Однако сдать работы в срок подрядчик не успел по причине длительного ожидания инспектора Ростехнадзора и выданного предписания об устранении замечаний, как для подрядчика, так и для заказчика. В связи с чем, заказчик не стал выставлять требование об уплате пеней. Однако на комиссии
19 июля 2021
Ответ на вопрос: Государственным заказчиком заключен госконтракт №****** на поставку товара. Закупка безобъемная согласно ч.24 ст.22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Заказчик не является Получателем товара по указанному контракту, но выборочную проверку товара осуществляет Заказчик. Заказчик в срок, установленный госконтрактом (приложение №1 Техническое задание), направил
16 июля 2021
Ответ на вопрос: Между Заказчиком и Подрядчиком заключен контракт на капитальный ремонт объекта. Работы по контракту выполняются в один этап. В связи с просрочкой исполнения обязательств, Подрядчику должны быть начислены пени. По соглашению сторон заключено дополнительное соглашение на изменение объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, и снижение цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта. Вопрос: от какой суммы должен быть произведен окончательный расчет пени: от
Суть дела: как установлено судами первой и апелляционной инстанций, между истцом (государственный заказчик) и ответчиком (генподрядчик) был заключен государственный контракт на разработку рабочей документации и строительство объекта.
Как указывает истец, в указанные сроки ответчиком работы не выполнены.
Истец в исковом заявлении просит взыскать неустойку в размере 8 054 590 руб. 15 коп. за просрочки.
Решение: суды первой и апелляционной инстанций обоснованно указали, что начисление неустойки
15 июля 2021
Ответ на вопрос: Есть контракт на организацию горячего питания в лечебном учреждении. Имеется факт ненадлежащего исполнения контракта Исполнителем (письменная докладная ст. медсестры об испорченном плесенью хлебе). Скажите, какая ответственность следует для Исполнителя (прилагаю файл контракта), начисление штрафа 5% от НМЦК согласно п. 6.4.1 или фиксированная сумма, согласно п. 6.4.3? И, если, возможно алгоритм действий Заказчика в случае повторения случаев ненадлежащего исполнения контракта Исп
13 июля 2021
Ответ на вопрос: Заключен контракт на стирку спецодежды (по 44-ФЗ). Исполнитель в процессе оказания услуг испортил 1 единицу (белый медицинский халат вернулся из стирки закапанный предположительно йодом). Какие должны быть действия заказчика? Составлять требование об уплате штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств? Можно ли также взыскать стоимость испорченного халата? (Имеется товарная накладная о его приобретении в 2020г.) Возможно ли штраф и стоимость халата удержать при оплате услуг за
Суть дела: исполнитель выполнил свои обязательства по контракту и поставил товар в срок. Но заказчик оплатил продукцию лишь частично и указал на то, что в настоящее время задолженность по Контрактам частично погашена, а возникновение задолженностей по ним обусловлено недостаточным объемом финансирования Учреждения из федерального бюджета.
Решение: Суды не признали эту причину уважительной. С заказчика взыскали основной долг, неустойку, частично расходы на представителя, а также госпошлину.
09 июля 2021
Ответ на вопрос: Поставщик просрочил поставку товара, необходимо рассчитать пени, в связи с чем возникло два вопроса. 1. срок поставки товара с момента подписания контракта до 15.06.2021, поставщик привез товар 21.06. Заказчик подписал акты о приемке 22.06. Вопрос: за какое кол-во дней правильно рассчитать неустойку за 5 дней ( с 16.06. по 20.06.) или все таки за 6 дней (с 16.06. по 21.06)? 2. До какой цифры нужно округлять результат полученный при вычислении 1/300 от 5,5%?
05 июля 2021
Ответ на вопрос: По заключенному контракту по поставке модульного здания со сроком поставки до 01.07.2021 г. Поставщик не поставил товар, Заказчик принял решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Как правильно рассчитать пени за неисполнения контракта и в какие сроки?